确认劳动关系纠纷 （2021）鲁02民终9638号

关于赛鲁建筑公司是否应支付程书宁工资。程书宁是艺恒劳务公司招用和安排至项目工程所在地工作的农民工，程书宁由艺恒劳务公司管理和安排工作，因此，艺恒劳务公司负有支付程书宁工资的直接责任。后来项目工程因故停工，工程施工尚未达到合同约定的赛鲁建筑公司支付艺恒劳务公司工程款的进度，艺恒劳务公司拖欠程书宁的工资未支付。根据《保障农民工工资支付条例》第三十条规定：“分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。……”第三十五条规定“建设单位与施工总承包单位或者承包单位与分包单位因工程数量、质量、造价等产生争议的，建设单位不得因争议不按照本条例第二十四条的规定拨付工程款中的人工费用，施工总承包单位也不得因争议不按照规定代发工资。”赛鲁建筑公司作为海泊河遗留片14号地块（上合安邦）项目施工总承包单位，对分包单位艺恒劳务公司拖欠农民工工资负有先行清偿责任，再依法进行追偿。因此，赛鲁建筑公司应支付程书宁拖欠的工资。关于程书宁工资数额。艺恒劳务公司对此负有举证责任。艺恒劳务公

关于赛鲁建筑公司是否应支付程书宁工资。程书宁是艺恒劳务公司招用和安排至项目工程所在地工作的农民工，程书宁由艺恒劳务公司管理和安排工作，因此，艺恒劳务公司负有支付程书宁工资的直接责任。后来项目工程因故停工，工程施工尚未达到合同约定的赛鲁建筑公司支付艺恒劳务公司工程款的进度，艺恒劳务公司拖欠程书宁的工资未支付。根据《保障农民工工资支付条例》第三十条规定：“分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。……”第三十五条规定“建设单位与施工总承包单位或者承包单位与分包

山东省青岛市中级人民法院民 事 裁 定 书(2021)鲁02民终9638号上诉人（原审原告)：青岛赛鲁建筑工程有限公司，住所地青岛市市北区海泊河北路2号网点，统一社会信用代码91370202057259216D。法定代表人：伊秀兰，总经理。委托诉讼代理人：张勇华，山东澋衡律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈孝梅，山东澋衡律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：程书宁，男，1993年5月10日出生，汉族……