建设工程施工合同纠纷 （2018）赣08民终366号
裁判要旨
被告祥龙公司与原告签订施工协议，将吉州区洲际广场7号楼的土建工程转包给没有资质的原告进行施工，双方签订的《洲际广场多层住宅工程施工协议书》违反了法律强制性规定，该协议无效。原告完成施工后，工程经竣工验收合格，原告诉请按合同约定支付工程款，应予支持，但原告关于利息的主张缺乏法律依据，不予支持。由于原告仅负责土建工程的施工，主体部分验收时间为2011年9月16日，并未逾期，故被告祥龙公司反诉要求原告赔偿延期竣工损失10万元的请求不予支持。由于合同约定工程竣工后，原告必须提交建筑材料税务发票，被告反诉要求原告提供洲际广场一期住宅楼7号楼建筑材料税务发票的请求应予支持。因合同约定原告应承担被告垫付的相关费用，被告的相应诉请应予支持，但其关于垫付铝合金推拉门款1000元的主张，无证据支持，不予认定。《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年，本案所涉工程款于2015年1月结算，原告于2017年6月起诉，并未超过诉讼时效期间。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第
摘要
吉安祥龙建筑工程有限公司、卢财富建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
江西省吉安市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）赣08民终366号上诉人（原审被告、反诉原告）：吉安祥龙建筑工程有限公司，住所地吉安市井冈山经济技术开发区，统一社会信用代码9136080576336665X3。法定代表人：陈有德，该公司总经理。委托诉讼代理人：王佑伟，吉安市吉州区白塘法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告、反诉被告）：卢财富，男，1981年6月23日生，汉族，住江西省吉安市……