建设工程施工合同纠纷 （2017）闽01民初881号
裁判要旨
原、被告签订的案涉《协力和兴锦绣城施工协议》、《补充协议》、《协力和兴锦绣城A-1至A-7楼基坑支护工程施工合同》、《建设工程施工合同》及《关于协力锦绣城（一期）I标段1-4号楼工程有关问题补充协议书》均系双方真实意思表示，合法有效。因被告未能依约支付工程进度款致使原告停工，双方同意对原告已完成的工程量先行验收并结算，根据双方的意思表示，该部分工程量的结算及款项支付的依据应当套用案涉《建设工程施工合同》中关于竣工结算的约定。上述已完工程经验收合格后，原告已于2015年11月30日将结算资料提交给被告进行审核，根据案涉《建设工程施工合同》中关于竣工结算的约定，被告应收到结算资料之日起60天内提出审核意见，否则视为认可原告报审金额，而被告提交的第三方结算审核报告系于原告起诉前夕才出具，已超出施工合同约定的审核期限，因被告未能在施工合同约定期限内完成审核，原告关于应以其提交的结算书报审的工程造价作为双方确认的工程造价的主张，符合合同约定，本院予以支持。根据原告报送的结算书，原告已完成的土建工程造价为120001743元，水电安装工程造价为3000721元，消防工程45万元，共计1234524
摘要
福建省高华建设工程有限公司与协力和兴房地产开发（平潭）有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
福建省福州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）闽01民初881号原告：福建省高华建设工程有限公司,住所地福建省福清市高山镇高园路1号，统一社会信用代码913501811549000442。法定代表人：郑绍龙，董事兼总经理。委托诉讼代理人：曾军、林伟文，嘉铠律师事务所律师。被告：协力和兴房地产开发（平潭）有限公司，住所地福建省平潭县潭城镇海滨路金海湾大酒店523室，统一社会信用代码91350……