建设工程合同纠纷 (2019)渝0112民初20246号

案号
(2019)渝0112民初20246号
法院
重庆市渝北区人民法院
案由
建设工程合同纠纷
年份
2019
地域
重庆市
裁判日期
2019-11-05

裁判要旨

原、被告签订的《重庆轨道交通十号线土建10102标龙头寺公园站4#出入口临时铺盖施工合同》系原、被告真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效,双方均应当按照合同约定履行各自义务。 本案中,案涉工程已经竣工验收,原告已经按照合同约定完成施工义务,被告应当履行支付工程款的义务。 虽然双方施工合同约定工程造价的最终金额以国家审计金额为准,在国家审计金额确定之前暂以重庆市轨道交通(集团)有限公司委托的第三方审计事务所审核金额为准,但被告公司的工经部部长周某某于工程完工后在《重庆恒钲建筑工程有限公司劳务结算单》上书写案涉临时铺盖施工工程包干价为160000元,并明确此款于2018年9月之前一次性付清,被告自认周某某所在的工经部主要负责对上对下的验工结算,故周某某的行为应视为代表被告公司对于工程结算及付款时间的约定进行变更,认可原告施工工程造价为160000元及付款时间为2018年9月之前。 现约定的付款期限已过,被告未按期支付任何工程款,应向原告支付工程款160000元,并承担逾期付款的资金占用损失,该资金占用损失应以160000元为基数,自2018年10月1日起,按照中国人民

摘要

重庆恒钲建筑工程有限公司与中铁北京工程局集团有限公司建设工程合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

重庆市渝北区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)渝0112民初20246号 原告:重庆恒钲建筑工程有限公司,住所地重庆市潼南区桂林街道办事处人和街59号、61号,统一社会信用代码:91500223091217167K。 法定代表人:郑永学,执行董事。 委托诉讼代理人:王镜杰,重庆商策律师事务所律师。 被告:中铁北京工程局集团有限公司,住所地北京市海淀区北四环西路87号,统一社会信用代码……