建设工程施工合同纠纷 （2018）鄂03民终857号
裁判要旨
夏楚春从天河口村委会处承包了建设工程，工程完工后天河口村委会支付了部分工程款，并就尚欠的部分工程款出具了欠条，双方已经形成合法的债权债务关系，故一审法院对夏楚春要求天河口村委会支付工程款437087元的诉讼请求予以支持。天河口村委会辩称其未能如期付款的原因是专项拨款没有到位，但天河口村委会并未举证证明双方有过约定，涉案工程款支付以行政拨款到位为前提条件，正如夏楚春起诉时所主张的，天河口村委会的该抗辩主张不能作为其拖欠债务的理由，故一审法院对该抗辩主张不予支持。依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十三条、第一百一十八条的规定，判决：天河口村委会支付夏楚春工程款437087元。上述执行事项，限于判决生效后15日内履行完毕。如逾期未履行，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计款3793元，由天河口村委会负担。二审中，夏楚春未向本院提交新证据。天河口村委会向本院提交了一份新证据：[2012]13号县委专题办公会议纪要。拟证明：天河村村委会上一任村干部于2012年5月11日与江东根签订的合同无效。经质证，夏楚春认为上述证据
摘要
郧西县观音镇天河口村村民委员会、夏楚春建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖北省十堰市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂03民终857号上诉人（原审被告）：郧西县观音镇天河口村村民委员会，住所地湖北省郧西县观音镇天河口村。法定代表人：权建军，该村民委员会主任。委托诉讼代理人：袁天成，该村民委员会党支部书记。被上诉人（原审原告）:夏楚春，男，1958年12月15日出生，汉族，住湖北省郧西县。委托诉讼代理人：周治林（郧西县羊尾镇胡家湾村村民委员会推荐人员），男，1……