建设工程施工合同纠纷 （2017）粤20民终3556号
裁判要旨
本案为建设工程施工合同纠纷。深圳宝航公司与时代凯旋公司双方所签订的《安装工程承包合同》及《承包合同变更补充协议》系当事人双方真实意思表示,内容合法有效,双方均应遵照执行。结合双方诉辩意见，本案争议焦点为：一是深圳宝航公司实际施工工程量以及工程造价如何确定问题；二是时代凯旋公司支付工程款数额以及是否欠付深圳宝航公司工程价款问题；三是时代凯旋公司反诉请求判令深圳宝航公司支付工程质量不合格经济损失、逾期竣工违约金、按合同约定履行整改义务的诉求应否支持问题。关于焦点一。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十三条规定：“当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。”本案中，时代凯旋公司与深圳宝航公司约定由深圳宝航公司以12728900元（11377000元+1314400元+37500元）综合单价承包涉案工程，但在施工过程中，时代凯旋公司多次对涉案工程进行变更设计，既有增加工程，也有减少部分工程。时代凯旋公司、深圳宝航公司对工程款的结算均有异议，且争议较大。一审诉讼中，一审法院根据时
摘要
中山市时代凯旋置业有限公司、深圳宝航建设集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
广东省中山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤20民终3556号上诉人（原审被告、反诉原告）：中山市时代凯旋置业有限公司，住所地广东省中山市西区中山一路148号白朗峰花园1卡。法定代表人：李强，该公司总经理。委托诉讼代理人：杨梅，北京大成（珠海）律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈昱，北京大成（珠海）律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：深圳宝航建设集团股份有限公司，住所地广东省……