装饰装修合同纠纷 （2019）津02民终7190号

非凡公司为陈学良进行装修，陈学良向非凡公司支付装修款，现陈学良起诉要求退还装修款，双方之间系装饰装修合同纠纷。庭审中，非凡公司同意解除合同，同意向陈学良返还装修款88764元，王义军同意承担连带责任，属于自由处分其民事权利行为，一审法院予以确认。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。陈学良主张非凡公司延误工期，要求其支付违约金，非凡公司认为导致工期延误的原因有很多，包括陈学良施工图纸不明确，随意更换施工材料，这些都是陈学良的原因造成的，因此不同意支付违约金。陈学良认可施工图纸和施工材料发生过变更，根据合同约定，因图纸出现重大变更或陈学良材料确认致延期订货等原因造成竣工日期延误，经陈学良书面确认，工期应当顺延，本案中双方均认可竣工日期延误未有书面确认，因此对非凡公司的该项抗辩理由，一审法院不予采信，非凡公司未按照合同约定日期竣工，已经构成违约，依照合同约定应当向陈学良支付违约金。陈学良主张每延误一日工期应当支付违约金5000元和逾期超过10天应当支付合同总价款20%的违约金应当同时适用，非凡公司对此不认可，认为延误

非凡公司为陈学良进行装修，陈学良向非凡公司支付装修款，现陈学良起诉要求退还装修款，双方之间系装饰装修合同纠纷。庭审中，非凡公司同意解除合同，同意向陈学良返还装修款88764元，王义军同意承担连带责任，属于自由处分其民事权利行为，一审法院予以确认。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。陈学良主张非凡公司延误工期，要求其支付违约金，非凡公司认为导致工期延误的原因有很多，包括陈学良施工图纸不明确，随意更换施工材料，这些都是陈学良的原因造成的，因此不同意支付违约金。陈学良认可施工图纸和施工材料发生过变更，根据合同约定，因图纸出现

天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2019）津02民终7190号上诉人（原审被告）：内蒙古非凡创艺装饰工程有限责任公司，住所地内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路2-2-3。法定代表人：王义军，该公司总经理。委托诉讼代理人：郗美琪，经世律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：陈学良，男，1977年2月6日出生，汉族，无职业，住天津市静海区。委托诉讼代理人：陈加清（陈学良之父），住天津市静……