承揽合同纠纷 （2015）东中法民二终字第1011号

根据沙田镇规划建设办公室向原审法院出具的情况说明，其确认的是移交阳春市第二建筑工程公司木门锁匙证明上手写的建设单位收取锁匙属实的内容，而在该证明上关于接收钥匙的内容体现在第三条，写明2013年11月由建设单位进行验收并接收钥匙，证明出具时间是2013年11月21日，原审法院在（2014）东二法朗民二初字第277、278号民事判决书中也认定了至少在出具证明前建设单位就已经收到了钥匙，也认定汉怡木器店承揽的工程是经过了建设单位验收合格，故在本案中，原审法院对情况说明及判决书认定的事实予以采信，并认定涉案工程经建设单位验收合格且至少在2013年11月21日前就已经移交了钥匙。但涉案工程达到交付标准完工的时间与验收合格时间应当要进行区分，汉怡木器店仍需举证其达到交付标准完工的时间。现承诺书上写明了收尾完工时间为2013年1月18日前，已经变更了协议书上约定的2012年12月22日的完工期限，可以认定双方最终约定以2013年1月17日为最后的达到交付标准完工时间。现虽然汉怡木器店无证据证明工程达到交付标准的完工时间在2013年1月18日前，但承诺书上手写“期票以安装完毕日期为准”，之后阳春二建于

根据沙田镇规划建设办公室向原审法院出具的情况说明，其确认的是移交阳春市第二建筑工程公司木门锁匙证明上手写的建设单位收取锁匙属实的内容，而在该证明上关于接收钥匙的内容体现在第三条，写明2013年11月由建设单位进行验收并接收钥匙，证明出具时间是2013年11月21日，原审法院在（2014）东二法朗民二初字第277、278号民事判决书中也认定了至少在出具证明前建设单位就已经收到了钥匙，也认定汉怡木器店承揽的工程是经过了建设单位验收合格，故在本案中，原审法院对情况说明及判决书认定的事实予以采信，并认定涉案工程经建设单位验收合格且至少在2013年11月21日前就已经移交了钥匙。但涉案工程达到交付标准完

广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）东中法民二终字第1011号上诉人（原审原告）：阳春市第二建筑工程公司。住所地：广东省阳江市阳春市春城环城北路**号。法定代表人：黄志新，系经理。委托代理人：黄文波，广东尚宽（广州）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：东莞市厚街汉怡木器店。住所地：广东省东莞市厚街镇上栅东宝路***号*层铺位，系个体工商户。经营者：冼小梅。委托代理人：苏咏诗，广……