建设工程施工合同纠纷 （2018）晋07民终937号
裁判要旨
四川九天建设工程有限公司、晋中同力达水泥有限责任公司签订的承包合同书是双方真实意思的表示，不违反法律规定，为有效合同。因晋中同力达水泥有限责任公司未能及时完善施工条件，造成合同未能继续履行，现四川九天建设工程有限公司要求解除合同，晋中同力达水泥有限责任公司亦无异议，本院应予准许。由于晋中同力达水泥有限责任公司违约造成合同解除，晋中同力达水泥有限责任公司应当承担违��责任。四川九天建设工程有限公司主张返还50万元保证金的诉请符合法律规定，应予支持。本案中，因晋中同力达水泥有限责任公司原因致使工程缓建，晋中同力达水泥有限责任公司应当采取措施弥补或者减少损失，并赔偿四川九天建设工程有限公司因此造成的停工损失。按照双方签订的承包合同约定，因晋中同力达水泥有限责任公司原因造成工期延误，晋中同力达水泥有限责任公司应承担每日2500元的罚款，现四川九天建设工程有限公司选择主张晋中同力达水泥有限责任公司赔偿50万元保证金的利息损失（从2014年12月1日起至实际支付之日止按银行同期贷款利率计算），低于合同约定的违约责任，本院应予支持，截至判决之日，晋中同力达水泥有限责任公司应支付四川九天建设工程有限公
摘要
晋中同力达水泥有限责任公司、四川九天建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山西省晋中市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）晋07民终937号上诉人（原审被告）晋中同力达水泥有限责任公司，地址山西省晋中市榆次区乌金山镇峪头村。法定代表人李毅敏，系该公司董事长。委托代理人王���初，山西晋正律师事务所律师。被上诉人（原审原告）四川九天建设工程有限公司，地址广元市滨河北路36号。法定代表人毛荣，系该公司执行董事。委托代理人敬强志，男，汉族，1971年7月12日，四川省江……