建设工程施工合同纠纷 （2018）吉01民初57号
裁判要旨
1.废弃物管理处与青岛环保公司通过政府采购中心公开招标程序订立的“长春市生活垃圾处理一期工程渗沥液储池加盖工程”施工合同是双方真实意思表示，不违反国家法律和行政法规的禁止性规定，应认定为合法有效。青岛环保公司的中标价格虽然低于废弃物管理处重新招标时确定的价格，但此系青岛环保公司自愿所为，不影响合同效力，青岛环保公司应当严格按照该合同约定履行施工义务。据废弃物管理处举证的监理通知单、双方及监理、设计单位多次召开的会议纪要证实，在履行合同过程中，青岛环保公司存在不及时组建项目管理团队、派驻施工人员少于投标文件确定的人数、施工进度缓慢、延误工期等违约问题，导致国家环保督察组督办的我市重点环境整治工程迟迟不能完工的严重后果，废弃物管理处主张解除与青岛环保公司之间的案涉工程施工合同于法有据，应当予以支持。在废弃物管理处于2017年11月10日向青岛环保公司送达解除合同书面通知后，青岛环保公司虽然以施工蓝图提交迟延、施工组织方案和开工报告等施工文件未得到及时审批、设计方案需要变更等理由提出抗辩，但废弃物管理处和施工监理单位已经在其后双方召开的会议中给予回复，系因青岛环保公司未按照投标文件要求派驻项
摘要
长春市固体废弃物管理处与青岛国标环保有限公司建设工程施工合同纠纷案一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
吉林省长春市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）吉01民初57号原告：长春市固体废弃物管理处，住所：长春市朝阳区信义路***号。法定代表人：刘世英，处长。委托诉讼代理人：黄志红，吉林创一律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱明礼，吉林创一律师事务所律师。被告：青岛国标环保有限公司，住所：山东省青岛市崂山区海尔路182-6号财富大厦1805室。法定代表人：丁曙东，董事长。委托诉讼代理人：王佳明，山……