建设工程分包合同纠纷 （2018）粤1402民初1888号
裁判要旨
原告雅迪装饰设计公司将其承包的梅州市××××酒道会所别墅的建筑工程中的“圣女峰一号酒窖施工工程”和“圣女峰花园工程”以包工包料的形式分包给被告赵东云，被告赵东云在原告雅迪装饰设计公司提供的《梅州雅迪装饰施工工程》单和《圣女峰花园预算报价》单上签名确认，双方当事人对工程项目、数量、人工材料单价、总价等作了明确的约定。 原、被告之间的建设工程分包合同关系依法成立。 在合同履行过程中，被告赵东云在向原告雅迪装饰设计公司支取花园施工工程款80000元后离开工地，拖欠实际施工工人工资，造成工程未完工即停工，原告雅迪装饰设计公司代被告赵东云向黄成贵班组支付工人工资80000元的事实，有原告提供的《施工队进度支付申请书》、付款凭证、收款收据、原告的陈述，以及本院对黄成贵所作的问话笔录、向梅州市××区人力资源和社会保障局调取的相关投诉档案材料等证据证实，应予认定。 被告赵东云的上述行为，违反诚信原则，已经构成根本性违约，致使不能实现合同目的。 被告赵东云于2018年4月13日经原告雅迪装饰设计公司催告后在合理期限内仍未履行合同义务，原告雅迪装饰设计公司依法可以行使合同解除权。 现原告雅迪装饰设计公司请
摘要
梅州雅迪装饰设计有限公司与赵东云建设工程分包合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
文书内容 广东省梅州市梅江区人民法院 民事判决书 （2018）粤1402民初1888号原告：梅州雅迪装饰设计有限公司，统一社会信用代码91441402MA4UL5RH0W，住所梅州市梅江区江南金燕大道万象汇SY-02E栋二层2073号。 法定代表人：叶锋，该公司董事长。 委托诉讼代理人：曾志游，广东法泰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张志群，广东客都律师事务所律师。 被告：赵东云，男，白族，19……