承揽合同纠纷 （2014）芜中民二终字第00259号

当事人应当按照合同约定履行自己的义务。当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。金丝鸟公司与汉唐公司签订的《服装加工合同》约定服装的最后交付时间为2013年8月5日，未约定服装主辅料的交付时间。金丝鸟公司提供的电子邮件内容载明至2013年9月中旬金丝鸟公司仍然催促汉唐公司交付部分服装面辅料，因此对于服装的交付时间迟延金丝鸟公司与汉唐公司均应承担相应的责任，故对金丝鸟公司诉求汉唐公司支付服装加工费予以支持，对其诉求汉唐公司支付违约金及律师代理费不予支持，对汉唐公司反诉金丝鸟公司支付延期交货的损失不予支持。汉唐公司称金丝鸟公司加工的服装有质量问题被外商扣款赔偿，因未提供专业鉴定部门的质量鉴定结论，故对汉唐公司诉求因产品质量问题造成的损失不予支持。据此，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百二十条之规定，判决如下：一、江苏汉唐国际贸易集团有限公司于判决生效之日起十日内支付芜湖金丝鸟服饰有限责任公司加工费人民币1405294.4元；二、驳回芜湖金丝鸟服饰有限责任公司的其他诉讼请求；三﹑驳回江苏汉唐国际贸易集团有限公司的全部反诉请求。本诉案件受理费2259

当事人应当按照合同约定履行自己的义务。当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。金丝鸟公司与汉唐公司签订的《服装加工合同》约定服装的最后交付时间为2013年8月5日，未约定服装主辅料的交付时间。金丝鸟公司提供的电子邮件内容载明至2013年9月中旬金丝鸟公司仍然催促汉唐公司交付部分服装面辅料，因此对于服装的交付时间迟延金丝鸟公司与汉唐公司均应承担相应的责任，故对金丝鸟公司诉求汉唐公司支付服装加工费予以支持，对其诉求汉唐公司支付违约金及律师代理费不予支持，对汉唐公司反诉金丝鸟公司支付延期交货的损失不予支持。汉唐公司称金丝鸟公司加工的服装有质量问题被外商扣款赔偿，因未提供专业鉴定部门的质量鉴定

安徽省芜湖市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）芜中民二终字第00259号上诉人（原审原告）：芜湖金丝鸟服饰有限责任公司，住所地安徽省芜湖市。法定代表人：宋兰兰，该公司总经理。委托代理人：陈旭玲，安徽铭诚律师事务所律师。委托代理人：何宏胜，安徽铭诚律师事务所律师。上诉人（原审被告）：江苏汉唐国际贸易集团有限公司，住所地江苏省南京市。法定代表人：叶贵宏，该公司董事长。委托代理人：汪艳，该公司员……