买卖合同纠纷 （2019）赣07民终3850号

原告沈阳威泰公司（反诉被告）与被告赣州中蓝公司（反诉原告）签订的《真空高压气氛烧结炉采购合同》合法有效，双方本应以诚实信用原则履行合同。根据被告于2018年4月26日向原告出具的《用户使用报告》，可知设备自2017年投入使用以来一直运行良好；被告虽对第一次交付的设备提出异议，但被告已实际使用，根据合同约定，被告如有异议也应当在收货内2个工作日内提出书面异议，而被告并未提供书面异议的证据，相反被告向原告提供了使用设备良好的证据，且按合同约定向原告支付了大部分货款。因此，本诉原告主张要求本诉被告支付剩余货款本金532500元及利息（起诉之日），一审法院予以支持。反诉原告提出反诉被告应赔偿因其违约造成的损失计人民币528000元的问题。因反诉被告交付的设备气压值为5.0MPa，不符合合同约定规格6.0MPa，反诉原告要求反诉被告将案涉设备拉回升级，最终反诉被告将设备拉回，由此说明反诉被告交付的产品不符合合同要求，造成设备延期交付给反诉原告，构成违约，依据合同约定反诉被告应承担违约责任。反诉原告要求根据合同约定主张违约责任为总价款的30%计算，即1760000元×30%=528000元，该主张

原告沈阳威泰公司（反诉被告）与被告赣州中蓝公司（反诉原告）签订的《真空高压气氛烧结炉采购合同》合法有效，双方本应以诚实信用原则履行合同。根据被告于2018年4月26日向原告出具的《用户使用报告》，可知设备自2017年投入使用以来一直运行良好；被告虽对第一次交付的设备提出异议，但被告已实际使用，根据合同约定，被告如有异议也应当在收货内2个工作日内提出书面异议，而被告并未提供书面异议的证据，相反被告向原告提供了使用设备良好的证据，且按合同约定向原告支付了大部分货款。因此，本诉原告主张要求本诉被告支付剩余货款本金532500元及利息（起诉之日），一审法院予以支持。反诉原告提出反诉被告应赔偿因其违约造

江西省赣州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）赣07民终3850号上诉人（原审被告、反诉原告）：赣州中蓝稀土新材料科技有限公司，住所地：江西省赣州市赣州经济技术开发区黄金大道36号江西离子型稀土工程技术研究有限公司厂房B1。法定代表人：谢志宏，该公司负责人。委托诉讼代理人：刘运富，该公司员工，一般授权代理。委托诉讼代理人：陈慧良，江西南芳律师事务所律师，特别授权代理。被上诉人（原审原告、反……