建设工程施工合同纠纷 （2019）渝0113民初672号
裁判要旨
原告渝川园林公司具有从事案涉工程施工的相应资质，被告浩博实业公司系巴南项目的建设单位，双方签订施工合同，系双方真实意思表示、不违反法律强制性规定，属有效合同，双方均应按约定之义务履行。 本案的争议焦点为：一、案涉工程的付款条件是否成就问题；二、工程款金额及利息认定问题；三、工程价款优先受偿权问题。 现针对争议焦点评判如下： 一、案涉工程的付款条件是否成就问题。 原告渝川园林公司与被告浩博实业公司在施工合同第六条工程款支付中约定“本工程综合验收后30日内，发包人支付已完工程量70%的工程款。 ……预留本合同最终结算价款的3%作为本合同工程质保金，质保期为两年，从本工程经甲方验收合格之日起计算等。” 本案中，原告渝川园林公司陈述因被告浩博实业公司的资金断裂导致案涉工程自2016年11月停工至今。 被告浩博实业公司举示的水电费发票及分摊明细载明自2016年11月13日起未再分摊原告渝川园林公司施工中的水电费，其庭审中未否认案涉工程系其资金断裂原因导致2016年11月停工，且认可案涉工程至今未恢复施工，也未举示案涉工程停工系原告渝川园林公司自身原因导致，故本院推定案涉工程停工原因系被告浩博实
摘要
重庆渝川园林（集团）有限公司与重庆浩博实业（集团）有限公司建设工程合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
重庆市巴南区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)渝0113民初672号 原告：重庆渝川园林（集团）有限公司，住所地重庆市九龙坡区二郎火炬大道**渝高城市日记**，统一社会信用代码91500227203944407C。 法定代表人：李长屹，董事长。 委托诉讼代理人：何志强，重庆三大律师事务所律师。 委托诉讼代理人：彭斌，重庆三大律师事务所实习律师。 被告：重庆浩博实业（集团）有限公司，……