装饰装修合同纠纷 （2014）白中民二终字第36号

装饰装修合同属于建设工程施工合同纠纷范畴，原告马志伟作为承包人，未取得建筑施工企业资质即承揽泰源宾馆的装修工程，原、被告所签订的合同违反了国家对该行业的强制性规定，属无效合同。白银价格认证中心对原告承接的泰源商务宾馆装修已完工工程量造价进行了价格鉴定，结算造价为860570.30元。被告对部分工程量提出异议，原告在庭审中经核对也认可被告提出异议的部分。双方当事人对有异议的工程均不申请重新鉴定和补充鉴定，且对鉴定书中工程项目的估价无意见。本院依据鉴定书中对该工程项目的估价标准计算实际的工程量造价。鉴定书中少计算的一间卫生间，原告请求以标准间的估价计算，因装修材料不一样，本院不予采纳。原、被告签订合同后，在实际履行中，经双方协商同意对付款期限进行了变更。该工期延期不是一方的原因造成的，且工人的工资表也不能证明就是窝工损失。故对于原告请求的窝工损失，本院不予支持。原告装修队所花费的住宿费因双方对此项没有另行约定，且该工程是包工包料应自行负担，原告请求被告承担没有事实和法律依据。被告辩称，原告所装修工程质量有问题，鉴定人也没有出庭接受质询，应驳回原告诉讼请求。该辩称既无证据证明也无法律依据。其

装饰装修合同属于建设工程施工合同纠纷范畴，原告马志伟作为承包人，未取得建筑施工企业资质即承揽泰源宾馆的装修工程，原、被告所签订的合同违反了国家对该行业的强制性规定，属无效合同。白银价格认证中心对原告承接的泰源商务宾馆装修已完工工程量造价进行了价格鉴定，结算造价为860570.30元。被告对部分工程量提出异议，原告在庭审中经核对也认可被告提出异议的部分。双方当事人对有异议的工程均不申请重新鉴定和补充鉴定，且对鉴定书中工程项目的估价无意见。本院依据鉴定书中对该工程项目的估价标准计算实际的工程量造价。鉴定书中少计算的一间卫生间，原告请求以标准间的估价计算，因装修材料不一样，本院不予采纳。原、被告签订

甘肃省白银市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）白中民二终字第36号上诉人（原审被告）王峰健，男，汉族，生于1982年3月15日。上诉人（原审被告）王晓健，男，汉族，生于1980年12月8日。委托代理人杜全军，白银经纬律师事务所律师。委托代理人王守栋，男，汉族，生于1980年12月2日，系景泰县泰源商务宾馆经理。被上诉人（原审原告）马志伟，男，回族，生于1985年2月6日。委托代理人周敏，甘……