装饰装修合同纠纷 （2019）冀1028民初770号
裁判要旨
涉案《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》依法成立、生效后，原、被告均应遵约守诺，全面、诚信、善意履行合同约定义务。 涉案合同虽未加盖北京闪亮装饰有限公司单位合同专用章，但张吉山作为被告法定代表人签字，并由被告实际履行了合同义务，故张吉山的签字行为依法对被告北京闪亮装饰有限公司具有法律约束力。 双方未约定涉案装修开工、竣工日期，原告按合同约定支付了装修预付款16000元，并提交了相关微信转账凭证，本院予以确认。 原告履行了付款合同义务后，被告理应按约保质、保量完成施工。 双方在合同中约定不明确、具体，致施工过程中因变更、调整方案发生分歧，理应理智协商，但原、被告未能妥善解决，影响后续施工进程，原、被告行为均显失当，且过错相当。 现原告另行委托他人完成了后续施工，并已实际入住，原合同继续履行已无可能，原告依合同约定主张解除合同，符合双方约定解除情形，本院予以支持。 对于原告主张被告应返还第二笔工程预付款1590元，被告未予明确否认，本院予以认定。 对于保修费用1000元，因后续工程系原告委托他人完成，被告如继续扣留该保修费用于法无据，故应一并返还原告。 原告主张的误工费、诉讼材料费、交通
摘要
张元江与北京闪亮装饰有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省大厂回族自治县人民法院民 事 判 决 书（2019）冀1028民初770号原告张元江，男，汉族，1957年8月15日出生，现住河北省廊坊市大厂回族自治县。 被告北京闪亮装饰有限公司，住所地北京市通州区砖厂南里**-2-102，组织机构代码：91110112736491383L。 法定代表人张吉山，总经理。 原告张元江与被告北京闪亮装饰有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序……