建设工程监理合同纠纷 （2017）浙01民终7087号
裁判要旨
博野公司、科技城公司之间的建设工程监理合同依法成立并有效，双方均应按约履行合同约定。本案中案涉工程中途暂停施工75天。双方合同第6.3.2条约定：“在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或者部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作，监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小，除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。”科技城公司已足额支付博野公司施工期间的监理费，而关于博野公司主张的其余监理费，该院认为该款项从双方合同约定来看并非监理费，而系工程暂停施工期间的合同损失。现博野公司、科技城公司关于博野公司损失的具体金额的证据不足，依据双方合同约定，考虑到监理人员在施工暂停期间的合理开支，该院酌情认定博野公司上述损失为原合同约定日监理费的50%即317.47元/日（57144元÷90天×50%），故科技城公司应支付博野公司合同损失23810.25元。关于上述合同损失，双方并未约定利息，故博野公司无权主张相应的利息损失。综上，博野公司合理部分的诉讼请求，该院予以支持。据此，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款、第一百一十四条第一款之规定，判决
摘要
浙江博野建设管理有限公司、杭州萧山科技城投资开发有限公司建设工程监理合同纠纷二审民事判决书 建设工程监理合同纠纷
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)浙01民终7087号上诉人(原审原告)：浙江博野建设管理有限公司，住所地杭州市江干区笕桥路1号2幢231室,统一社会信用代码91330104053668012Y。法定代表人：宣少华，总经理。委托诉讼代理人：闵慧文、孙斌，浙江君安世纪律师事务所律师。上诉人（原审被告）：杭州萧山科技城投资开发有限公司，住所地杭州市萧山区钱江农场,统一社会信用代码9……