建设工程合同纠纷 （2017）皖10民终715号
裁判要旨
双方签订的建设工程施工合同无效，但茶苑新村二期A#、E#、F#栋工程和护坝工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款，应予支持。涉案工程总造价为4051585.29元，休宁汇鑫公司已支付工程款3496814元，还应支付工程款554771.29元。工程于2014年1月8日竣工验收合格，保修金约定两年付清，现两年时间已过，故对休宁汇鑫公司要求扣除二年保修金的辩解不予支持。因双方合同无效，故对临川一建公司要求支付利息及休宁汇鑫公司主张工程逾期违约金损失的请求，均不予支持。建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格并交付发包人使用的，承包人应承担相应的工程保修义务和责任。故休宁汇鑫公司主张茶苑新村护坝维修费，施工方未予维修的，委托他人维修的合理费用予以支持。综上，一审法院依据《中华人民共和国合同法》第五十二条，《中华人民共和国招标投标法》第四条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条之规定，判决:一、休宁汇鑫公司在判决生效后三十日内一次性支付拖欠临川一建公司工程款554771.29元。二、临川一建公司在判决生效后三十日内一次性支付休宁汇鑫茶苑新村护坝维
摘要
江西省抚州市临川第一建筑安装工程公司、休宁汇鑫房地产有限责任公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
安徽省黄山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖10民终715号上诉人(原审原告、反诉被告）：江西省抚州市临川第一建筑安装工程公司，住所地江西省抚州市。法定代表人：喻日安，该公司总经理。委托诉讼代理人：汪学军，安徽萝宁律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：休宁汇鑫房地产有限责任公司，住所地安徽省休宁县。法定代表人：卢凌峰，该公司总经理。委托诉讼代理人：方建民，该公司员工。委托诉讼……