承揽合同纠纷 （2021）辽01民终8692号

根据双方当事人签订的《锻造企业清洁能源改造工程工业炉合同》约定，项目工期为预付款到后75日内，完成烘炉、热试及考核验收，验收后签字并交甲方或最终用户使用。一审判决确定了沈阳中创绿环清洁能源有限公司的付款时间和双方对设备验收时间，但对于沈阳盛邦能源智能装备有限公司未如期完工的原因，沈阳盛邦能源智能装备有限公司主张沈阳中创绿环清洁能源有限公司不能提供调试条件是否成立，是否存在沈阳中创绿环清洁能源有限公司敦促沈阳盛邦能源智能装备有限公司按期完成工作项目等事实，一审未能根据举证责任分配进行查清和认定，判决驳回沈阳中创绿环清洁能源有限公司反诉请求不妥。重审后，应正确分配举证责任，全面查清案件事实，对纠纷一并进行处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：一、撤销沈阳市浑南区人民法院（2020）辽0112民初7102号民事判决；二、本案发回沈阳市浑南区人民法院重审。沈阳中创绿环清洁能源有限公司预交的二审案件受理费15600元予以退回。审 判 长　　田　丽审 判 员　　宁久宏审 判 员　　贺新发二〇二一年八月五日法官助理　　李国楠书 记 员　　刘　思本案裁定所依据的

根据双方当事人签订的《锻造企业清洁能源改造工程工业炉合同》约定，项目工期为预付款到后75日内，完成烘炉、热试及考核验收，验收后签字并交甲方或最终用户使用。一审判决确定了沈阳中创绿环清洁能源有限公司的付款时间和双方对设备验收时间，但对于沈阳盛邦能源智能装备有限公司未如期完工的原因，沈阳盛邦能源智能装备有限公司主张沈阳中创绿环清洁能源有限公司不能提供调试条件是否成立，是否存在沈阳中创绿环清洁能源有限公司敦促沈阳盛邦能源智能装备有限公司按期完成工作项目等事实，一审未能根据举证责任分配进行查清和认定，判决驳回沈阳中创绿环清洁能源有限公司反诉请求不妥。重审后，应正确分配举证责任，全面查清案件事实，对纠纷

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）辽01民终8692号上诉人（原审被告，反诉原告）：沈阳中创绿环清洁能源有限公司，住所地沈阳市东陵区上深沟村。法定代表人：史亦农，系总经理。委托诉讼代理人：屈年超，系该公司员工。被上诉人（原审原告，反诉被告）：沈阳盛邦能源智能装备有限公司，住所地辽宁省抚顺经济开发区沈东三路88号。法定代表人：任堃，系该公司经理。委托诉讼代理人：刘军杰，系该公司员……