承揽合同纠纷 （2016）内05民终1206号

原被告签订的建筑施工劳务合同书合法有效，受法律保护。原告作为合同当事人有权利向被告主张合同价款，原告提供的营业执照证明原告系有建筑资质的个体，其作为原告主体是适格的。本案中原被告签订合同，由原告按照被告提供的图纸及要求建牲畜交易市场，原告交工后，被告给付合同约定的工程款，该合同符合承揽合同的范畴，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同，因此原被告之间成立承揽关系。原告按约定完成牲畜交易市场的施工，依据合同约定，当天的工程当天验收，现该市场已交付使用一年多，被告应按合同约定给付全部工程款。因此对原告要求被告给付工程款54080.00元的诉求一审法院予以支持。原被告约定由被告提供工程所用材料，原告包清工，被告提供的工程用主材料大梁于2014年10月17日才到现场，造成原告窝工待料，且未给原告留有合理的施工时间，导致原告延误工期，按照原被告签订的合同第十条约定，被告已构成违约，应承担违约责任，按工程总造价的5%给付原告违约金，因此原告要求被告给付二分之一违约金的诉求一审法院予以支持。原告要求被告给付证人的误工费每人每日90.00元，不违反法律规定，予以支

原被告签订的建筑施工劳务合同书合法有效，受法律保护。原告作为合同当事人有权利向被告主张合同价款，原告提供的营业执照证明原告系有建筑资质的个体，其作为原告主体是适格的。本案中原被告签订合同，由原告按照被告提供的图纸及要求建牲畜交易市场，原告交工后，被告给付合同约定的工程款，该合同符合承揽合同的范畴，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同，因此原被告之间成立承揽关系。原告按约定完成牲畜交易市场的施工，依据合同约定，当天的工程当天验收，现该市场已交付使用一年多，被告应按合同约定给付全部工程款。因此对原告要求被告给付工程款54080.00元的诉求一审法院予以支持。

内蒙古自治区通辽市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）内05民终1206号上诉人（一审被告）萨仁格日勒，女，1971年4月5日出生，蒙古族。委托代理人霍岩，内蒙古义源律师事务所某分所律师。上诉人（一审被告）喜金代来，男，1976年9月10日出生，蒙古族，农民。委托代理人白乙拉，男，1974年6月8日出生，蒙古族，无职业。被上诉人（一审原告）李春辉，男，1963年7月24日出生，蒙古族，个体。……