建设工程施工合同纠纷 （2017）豫民终274号
裁判要旨
仟禧公司与中原公司签订《建设工程施工合同》，双方构成建筑工程施工合同法律关系。 后双方又签订《十二层（含)以上工程补充协议书》、《河南国际商会大厦结算单及付款、工程交付协议书》及2009年4月21日中原公司向仟禧公司出具的《承诺书》，均系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性禁止规定，双方均应遵照合同约定履行各自义务。 关于时效问题，中原公司申请证人出庭证明中原公司多次向仟禧公司追要工程款未果，构成法定的诉讼时效中断，原告中原公司的起诉不超过法定的诉讼时效；被告仟禧公司反诉逾期交工损失，该损失陆续发生，且仟禧公司也以此辩称作为未支付中原公司欠付工程款的理由，仟禧公司的反诉也不超过法定的诉讼时效；中原公司和仟禧公司关于对方诉讼主张超过法定诉讼时效的理由不成立，该院均不予采信。 关于仟禧公司欠付中原公司工程款问题，中原公司和仟禧公司双方认可未扣水电费情况下仟禧公司欠付中原公司工程款16400225.45元；仟禧公司称应扣水电费501988元，并提交水电费抄表单等证据，中原公司存有异议，但未在法庭规定期限内核实答复，对应扣水电费501988元该院予以认定，仟禧公司欠付中原公
摘要
郑州仟禧置业有限公司、河南省中原建设有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
河南省高级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫民终274号上诉人（原审被告、反诉原告）：郑州仟禧置业有限公司。 住所地：郑州市顺河路**。 法定代表人：姜鹏程，该公司总经理。 委托代理人：宋新红，该公司员工。 委托代理人：桑连峰，河南宇法律师事务所律师。 上诉人（原审原告、反诉被告）:河南省中原建设有限公司。 。 住所地：郑州市金水区紫荆山路****楼**法定代表人:郭志强，该公司总经理。 委……