建设工程合同纠纷 （2017）鄂02民终1263号

一、工程价款问题。华冶公司与大冶特钢公司签订大冶特钢公司8万立方米转炉煤气柜、2号转炉扩容、转炉煤气回收工程总承包合同、补充协议（附件2、3）约定总合同价款为20000000元，柜外管道400米，超出部分按每米1650元计算。2014年1月8日，华冶公司与大冶特钢公司双方确认煤气管道390.05米，对柜外管道不到400米，双方未约定扣减合同价款，因此，工程价款为20000000元，减去已支付17300000元和工程整改费用450000元，下欠工程款2250000元。二、工程工期问题。合同约定工期6个月即180天，后约定补充工期30天，停电和雨雪天气计85天，计295天，2012年4月19日开工，2012年3月10日2号转炉扩容改造完成，2012年10月20日转炉煤气回收完成，2013年2月1日8万立方米煤气柜完成，工程已交付使用，因此，认定工程工期为2012年4月19日至2013年2月1日即291天，华冶公司施工工程未逾期。三、钢材问题。华冶公司与大冶特钢公司未书面共同确认钢材数量和采购价，大冶特钢公司对华冶公司钢材进场数量不足扣款的证据不充分，不予认定。四、违约问题。华冶公司按合同约

大冶市新冶特钢有限责任公司、中国华冶科工集团有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷

湖北省黄石市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂02民终1263号上诉人（原审被告、反诉原告）：大冶市新冶特钢有限责任公司，住所地湖北省大冶市金湖马叫。法定代表人:徐文平，该公司董事长。委托诉讼代理人：黄青忠、陈希，湖北湛月律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：中国华冶科工集团有限公司，住所地北京市北京经济技术开发区康定街******。法定代表人：刘玉军，该公司董事长。委托诉讼代……