建设工程合同纠纷 (2017)桂10民终2102号
裁判要旨
原告与被告中十冶重庆分公司签订的《消防设施安装工程施工合同》,系签约当事人的真实意思表示,内容合法,为有效合同,各方均应恪守约定之条款。合同签订后原告积极履行合同义务,进行消防设施安装工程施工,截止2009年8月22日,原告施工的部分工程,经原告与被告中十冶重庆分公司进行结算确认,完成的部分工程造价为492841.68元,原告向法院主张被告中十冶重庆分公司支付工程款492841.68元,该院予以支持。被告中十冶重庆分公司没有按照合同规定,向原告支付工程款,导致工程无法继续施工,截止2009年8月22日,工程被迫停工254天,根据合同双方在《工程停工请求补偿费用的报告》上的盖章确认,并且有中十冶重庆分公司的施工现场代表邓宝祖签字确认,因工程停工产生的停工补偿费用为487946元。因此原告主张被告中十冶重庆分公司支付停工补偿费用487946元,该院予以认可。根据《消防设施安装工程施工合同》第九条规定,甲方(中十冶重庆分公司)未按照约定支付乙方(原告)工程款或因建设单位原因造成乙方工期延误窝工达15天,甲方承担50万元的违约金。根据合同双方在《工程停工请求补偿费用报告》中盖章确认,截止200
摘要
中十冶集团有限公司、福州华安消防工程技术有限公司南宁分公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文(节选)
广西壮族自治区百色市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)桂10民终2102号上诉人(原审被告):中十冶集团有限公司,住所:陕西省西安市碑林区火炬路10号企图时代10层。统一社会信用代码:91610000790778692M。法定代表人:刘冠胜,董事长。委托诉讼代理人:兰浩亮,男,1985年1月16日出生,汉族,该公司员工,住河南省灵宝市故县。被上诉人(原审原告):福州华安消防工程技术有限公司……