建设工程施工合同纠纷 （2018）鄂08民终8号

本案争议的焦点有：1、2014年7月签订的《建设工程施工分包合同》、2014年8月25日签订的《建设工程施工劳务分包合同》、2014年10月15日宏艺公司向一冶公司出具的《承诺书》以及2015年9月28日签订的《合同解除协议》的效力如何认定；2、孙必松是否本案工程的实际施工人；3、上述合同无效后的工程造价计算依据；4、对湖北天正建设工程咨询有限公司的《工程造价咨询报告》中无法确认的工程造价的处理；5、一冶公司应否按照合同价款的70%办理分包结算；6、宏艺公司应否承担施工过程中的安全罚款、质量罚款、工期违约罚款；7、宏艺公司应否立即将公司人员、材料、工机具、设备退离施工现场，并交付���程施工现场；8、宏艺公司应否完善已完成的工程内容的验收工作并提交工程资料，并提交足额的工程税票；9、一冶公司先行垫付的咨询费应否由宏艺公司、孙必松承担；10、一冶公司要求宏艺公司立即返还工程款4953732.40元并支付利息的诉请应否支持。关于第一个争议焦点。1、2014年7月签订的《建设工程施工分包合同》。虽然一冶公司否认该合同的真实性，但从查明的事实来看，一冶公司和宏艺公司确实签订了该合同，且从施工过

中国一冶集团有限公司、赤壁市宏艺建筑安装劳务有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

湖北省荆门市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂08民终8号上诉人（原审原告）：中国一冶集团有限公司，住所地湖北省武汉市青山区36街坊（青山区工业路3号一冶科技大楼）。法定代表人：宋占江，董事长。委托诉讼代理人：陈芬，系该公司员工。委托诉讼代理人：杨超，北京市京师（武汉）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：赤壁市宏艺建筑安装劳务有限公司，住所地湖北省赤壁市陆水湖大道241号。法定代表人：……