买卖合同纠纷 （2019）苏0582民初8335号
裁判要旨
天鹏公司与商驰公司之间的买卖合同关系合法有效。 双方均应按合同约定履行各自的义务。 合同约定在2015年10月30日前交货（最迟1-4项主体设备在2015年11月15日前交货），商驰公司至2016年3月28日完成交货，已经违约。 至2015年8月20日天鹏公司已经付款给商驰公司720万元，虽然其中380万元为另一生产线的预付款，但该380万元预付款对应的生产线交货日期为2015年10月30日前，与本案生产线交货日期相同，而商驰公司就该另一生产线无货可交，因此，天鹏公司在已经预付720万元的情况下，未再支付CCHT201729002合同项下255万元的“发货款”有合理理由；商驰公司也未在2015年10月30日前催促天鹏公司交付CCHT201729002合同项下255万元的“发货款”，并以此为理由延期交付货物；在2015年10月30日前商驰公司也无证据表明已经通知天鹏公司预验收，并准备发货，即商驰公司未能证明其已经按合同约定可以交货；2018年6月8日会议记录记载中，对商驰公司交货逾期、安装调试逾期也已经经过双方确认；并且，从之后CGHT20150729001合同及CCHT20172900
摘要
8335江苏天鹏电源有限公司与北京商驰科技发展有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省张家港市人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0582民初8335号原告（反诉被告）：江苏天鹏电源有限公司，住所地江苏省张家港经济技术开发区新丰东路6号。 法定代表人：CHENKAI，该公司董事长。 委托诉讼代理人：杨仪芳，江苏竹辉（张家港）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：卢源，江苏竹辉（张家港）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：北京商驰科技发展有限公司，住所地北京市海淀区清河毛纺路1……