买卖合同纠纷 (2019)辽0803民初916号
裁判要旨
根据诉辩观点,本案的争议焦点如下:1.北京世创公司在合同履行过程中是否存在违约,如违约能否导致合同解除及合同解除后的法律后果、江起明因北京世创公司违约造成损失如何确定;2.北京世创公司已交付并安装的家具价值如何确定。 首先,江起明与北京世创公司签订的《定制家具购销合同》系双方真实意思表示,不违反法律法规禁止性规定,合同合法有效。 根据双方合同约定交货日期为“自定金到账并签字确认图纸后次日起50天为生产周期,安装时间为10天。” 对于定金40万元北京世创公司不予认可,但江起明提交证据证明40万元已于2016年10月7日前支付给代理商韩志妍,因韩志妍有北京世创公司的委托结算授权,故可认定江起明已支付预付款40万元。 对于君悦澜湾别墅设计图纸北京世创公司表示已经江起明方确认,但因保管不善丢失,从其首次发货日期可以确认在2016年12月15日前双方已经确认过图纸。 按照合同约定计算供货及安装日期,北京世创公司存在逾期供货情形且超过50天,对此北京世创公司出具的两份承诺书中也自认存在违约事实。 根据双方合同约定,如北京世创公司延期交货,需每日支付江起明延期交货款1万元,如延期交货超过50日,
摘要
江起明与北京世创万达经贸有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
辽宁省营口市西市区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)辽0803民初916号 原告(反诉被告):江起明,男,汉族,1975年6月19日出生,住辽宁省东港市。 委托诉讼代理人:张力鹏,辽宁沈鑫律师事务所律师。 被告(反诉原告):北京世创万达经贸有限公司,住所地:北京市通州区台湖镇永隆屯村。 法定代表人:肖威,该公司董事长。 委托诉讼代理人:马大庆,北京中晏律师事务所律师。 原告(反诉……