建设工程合同纠纷 （2016）豫01民终10802号

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条之规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中，海南金厦建设股份有限公司承建的工程其已提交验收报告，且监理方已验收合格，河南丰之元汽车销售服务有限公司已投入使用，故根据上述法律规定，该院确认其工程已实际竣工。河南丰之元汽车销售服务有限公司应当依约支付海南金厦建设股份有限公司剩余工程款35万元，故对海南金厦建设股份有限公司该项诉讼请求，该院予以支持。海南金厦建设股份有限公司、河南丰之元汽车销售服务有限公司在合同约定范围外，另外增加了钢梁工程预算造价155997.09元、牛腿工程预算造价23062.48元，且工程已完工投入使用，故对海南金厦建设股份有限公司诉请河南丰之元汽车销售服务有限公司应支付其合同外工程款179059.57元的诉讼请求，该院已予以准许。本案中，

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条之规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中，海南金厦建设股份有限公司承建的工程其已提交验收报告，且监理方已验收合格，河南丰之元汽车销售服务有限公司已投入使用，故根据上述法律规定，该院确认其工程已实际竣工。河南丰之元汽车销售服务有限公司应当依约支付海南金厦建设股份有

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫01民终10802号上诉人（原审被告）：河南丰之元汽车销售服务有限公司，住所地河南省郑州经济技术开发区第一大街西、南三环北。法定代表人：张凤萍，该公司董事长。委托诉讼代理人：李俊辉，河南久灵律师事务所律师。委托诉讼代理人：张俊杰，河南德冠律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：海南金厦建设股份有限公司，住所地海南省海口市蓝天路西3号422房。法……