承揽合同纠纷 （2021）豫08民终1346号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更和解除合同，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，原被告于2019年4月4日签订购销合同，被告向原告定作推焦杆箱体一套，并签订了推焦杆技术协议，双方之间形成承揽合同关系，原告作为承揽人，应当按照约定向被告交付工作成果，被告作为定作人，应当按照约定的期限支付报酬。被告支付预付款128000元后，原告开始加工制作推焦杆箱体，原告并未按照约定在预付款到账后70天即2019年6月15日前交货，至2019年7月底才加工制作完成，但购销合同并未约定逾期交货的违约责任承担，被告也并未因原告逾期而明确表示拒绝提货，而是与原告协商后，于2019年8月1日带唐山友利焦化有限公司的员工到原告厂内进行看货。原被告签订的推焦杆技术协议明确约定了验收标准，约定制作后的推焦杆被告以原告提供的设备验收图及现场的实物进行比对验收，并应作出书面检验报告，而原被告签订的购销合同约定的验收标准方法为被告收到产品并安装调试后正常使用，但是，被告在推焦杆加工制作完成后

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更和解除合同，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，原被告于2019年4月4日签订购销合同，被告向原告定作推焦杆箱体一套，并签订了推焦杆技术协议，双方之间形成承揽合同关系，原告作为承揽人，应当按照约定向被告交付工作成果，被告作为定作人，应当按照约定的期限支付报酬。被告支付预付款128000元后，原告开始加工制作推焦杆箱体，原告并未按照约定在预付款到账后70天即2019年6月15日前交货，至2019年7月底才加工制作完成，但购销合同并未

河南省焦作市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫08民终1346号上诉人（一审被告、反诉原告）：孟州市鼎森机械设备有限公司，住所地：河南省焦作市孟州市赵和镇东小仇村1号。法定代表人：张延兵，经理。委托诉讼代理人：田新功，河南承通律师事务所律师。委托诉讼代理人：毛慧君，河南承通律师事务所律师。被上诉人（一审原告、反诉被告）：孟州市双林重工机械有限公司，住所地：河南省焦作市孟州市河阳办三联村。……