建设工程施工合同纠纷 （2018）鲁05民终487号
裁判要旨
利之杰公司为证明其与宏瑞公司之间存在建设施工合同关系，提交其与宏瑞公司之间的书面合同。宏瑞公司对该合同否认，但认可为利之杰公司进行了部分施工，亦认可已经收到利之杰公司的270万元的工程款。利之杰公司意在收获建设施工劳动成果并支付工程款，宏瑞公司意在向对方交付建设施工成果并取得工程款及收益，两者之间形成了事实上的建设施工合同关系。但宏瑞公司在收到270万元工程款之后，并未为利之杰公司建设完毕所有的工程，宏瑞公司应当退还部分工程款，利之杰公司要求解除建设施工合同关系的请求符合法律规定。根据山东中明工程咨询有限公司出具的利之杰公司厂房土建、钢构工程工程造价鉴定意见书的鉴定意见，宏瑞公司施工的有证据可查的工程造价为1742871.94元，利之杰公司要求宏瑞公司返还95万元工程款的诉讼请求，予以支持。利之杰公司要求宏瑞公司赔偿工程逾期完工损失2496600元，宏瑞公司不认可，并辨称要求的逾期完工损失无任何根据。但事实上，宏瑞建设在收到利之杰公司支付的工程款后并未在合理的期限内完成建设施工，导致利之杰公司不能在合理的期限内使用工程，且宏瑞公司长期占用利之杰公司的资金，给利之杰公司造成了一定的经济损
摘要
山东利之杰石油技术服务有限公司、山东宏瑞建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省东营市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁05民终487号上诉人（原审原告）：山东利之杰石油技术服务有限公司，住所地东营市垦利开发区经一路以西、广兴路以北。法定代表人：陈方涛，执行董事。委托诉讼代理人：肖峰，山东正义之光律师事务所律师。委托诉讼代理人：王振兴，山东正义之光律师事务所律师。上诉人（原审被告）：山东宏瑞建设集团有限公司，住所地东营市东营区浏阳河路109号。法定代表人：刘皓……