建设工程施工合同纠纷 （2017）苏02民终5150号
裁判要旨
依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁布的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。本案中，正帆公司与元创公司签订的建设工程施工合同及通用条款、专用条款、工程质量保修书等文本，系双方真实意思表示，依法应予确认。对正帆公司诉讼请求：1、要求元创公司支付工程款1901197元，合同价款为490万元，元创公司已经支付300万元，尚欠190万元，另在施工中元创公司又向正帆公司采购相关零部件，正帆公司认为价款为1197元，但其开票价为1023元，故应以1023元进行结算。综上，元创公司尚结欠正帆公司1901023元；但应革除元创公司自行采购的电线电缆款489018.82元和制冰机147390元，故元创公司实际还应给付正帆公司1264614.18元。2、要求元创公司支付违约金212万元，并以190万元自2015年5月21日
摘要
上海正帆科技股份有限公司与无锡元创华芯微机电有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏02民终5150号上诉人（原审原告、反诉被告）：上海正帆科技股份有限公司，住所地上海市闵行区莘庄工业区春中路56号106-108号。法定代表人：YUDONGLEI，该公司董事长。委托诉讼代理人：范春玲，上海君澜（无锡）律师事务所律师。委托诉讼代理人：张圆圆，上海君澜（无锡）律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：无锡元创华芯微机电……