建设工程施工合同纠纷 （2018）鲁02民终2692号
裁判要旨
汉唐集成公司、兰庭置业公司签订的平度兰庭置业售楼处装修工程施工合同是双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，汉唐集成公司在涉案工程施工期间已取得相应的建筑资质，对该施工合同的效力一审法院予以确认，双方均应按诚实信用原则全面履行各自的合同义务。《中华人民共和国合同法》第二百八十一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约��的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建”。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条规定“因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持”。涉案工程于2013年11月14日竣工后即交付兰庭置业公司使用，兰庭置业公司在使用过程中发现工程存在质量问题且有部分工程汉唐集成公司未施工，遂于2014年1月10日前后与汉唐集成公司进行沟通要求维修、整改或扣减部分工程款，因双方就扣减工程款数额协商不成，兰庭置业公司于2015年7月份委托鉴定机构就应扣减工程款造价进行鉴定，鉴定期间汉唐集成公司提起诉讼，根据兰庭置业公司提供的会议纪要及电子邮件截图，汉唐
摘要
青岛兰庭置业有限公司、青岛汉唐集成建筑设计工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁02民终2692号上诉人（原审被告）：青岛兰庭置业有限公司。法定代表人：郭玉明，董事长。委托诉讼代理人：赵菲菲，山东秀立律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：青岛汉唐集成建筑设计工程有限公司。法定代表人：法磊，董事长。委托诉讼代理人：刘洪卫，北京大成（青岛）律师事务所律师。上诉人青岛兰庭置业有限公司（以下简称兰庭置业公司）因与被上诉人青岛汉唐……