建设工程施工合同纠纷 （2018）渝05民终3121号
裁判要旨
原告、第三人及重庆市江津区白沙工业园区管理委员会三方签订《协议书》，约定“甲、乙、丙三方一致确认：丙方同意甲方将项目协议的权利义务概括转让给乙方，由乙方享有项目协议的全部权利和承担全部义务，甲方不再享有项目协议的任何权利和承担任何义务”，《补充协议书》约定“乙方基于江津市“白沙园区管招办（2010）008号”投资协议及补充协议享有的土地使用权及投资建设的厂房等权益自2015年11月18日起归甲方所有，甲方享有完整的支配权和处分权”，是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，该协议合法有效。原告按协议约定履行完付款义务后，享有涉案项目的权利。被告虽然与第三人签订有《施工合同》及《补充协议》，但施工期间，由于第三人资金链断链，导致涉案工程停工至今，第三人与被告已对涉案工程进度款进行结算，并签订《工程进度款结算还款协议书》，且被告已向法院申请强制执行，其行为表明被告与第三人所签订的《施工合同》及《补充协议》权利义务已终结，被告应当及时撤离施工现场，其拒不撤离施工现场，损害了原告的权益。按《中华人民共和国物权法》第二百四十五条“占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权
摘要
重庆市合川区东立建筑工程有限公司与重庆煜锦润滑油有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2018)渝05民终3121号上诉人（原审被告）：重庆市合川区东立建筑工程有限公司，住所地重庆市合川区钱塘镇发兴街中段96号，统一社会信用代码91500117709323376X。法定代表人：黄小翔，经理。委托诉讼代理人：向秋蓉，重庆百事得律师事务所律师。委托诉讼代理人：谢艾均，公司员工。被上诉人（原审原告)：重庆煜锦润滑油有限公司，住所地重庆市江津区白沙……