农村建房施工合同纠纷 （2021）京03民终7894号

当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。本案中，曹吉顺称刘涛为其实际建房的期限已超出双方约定的施工期限，刘涛虽予以认可，但因刘涛为曹吉顺建房时偶尔下雨，依双方约定应扣除施工期限，且曹吉顺在为刘涛出具欠条时对此并未提出异议，加之双方对刘涛增建的工程并未有约定施工期限，根据曹吉顺提供的证据不足以证明其主张，故此，曹吉顺要求刘涛支付延期违约金的诉讼请求，一审法院不予支持。考虑到一审法院在审理（2016）京0117民初7670号民事案件过程中，曹吉顺给刘涛出具的欠条中已扣减其垫付的外墙瓷砖款，且对曹吉顺称其曾垫付隔断墙材料及瓦房用土款的主张未予支持，该判决已发生法律效力，现曹吉顺要求刘涛支付给其垫付的款项5600元的诉讼请求，一审法院不予处理。判决如下：驳回原告曹吉顺的诉讼请求。案件受理费158元，由原告曹吉顺负担（已交纳）。本院二审期间，曹吉顺提交如下证据：1.2012年打工记工单，证明刘涛为我施工期间一共也没下几天雨，如果下雨就显示下雨了。2.盖房户登记表，证明我是刘涛盖房的第二户。刘涛对上述证据发表意见如下：1.证据有的认可有的不认可

当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。本案中，曹吉顺称刘涛为其实际建房的期限已超出双方约定的施工期限，刘涛虽予以认可，但因刘涛为曹吉顺建房时偶尔下雨，依双方约定应扣除施工期限，且曹吉顺在为刘涛出具欠条时对此并未提出异议，加之双方对刘涛增建的工程并未有约定施工期限，根据曹吉顺提供的证据不足以证明其主张，故此，曹吉顺要求刘涛支付延期违约金的诉讼请求，一审法院不予支持。考虑到一审法院在审理（2016）京0117民初7670号民事案件过程中，曹吉顺给刘涛出具的欠条中已扣减其垫付的外墙瓷砖款，且对曹吉顺称其曾垫付隔断墙材料及瓦房用土款的主张未予支持

北京市第三中级人民法院民 事 判 决 书(2021)京03民终7894号上诉人(原审原告)：曹吉顺，男，1952年3月2日出生，汉族，北京市平谷区农民。被上诉人(原审被告)：刘涛，男，1968年1月24日出生，汉族，河南省睢县农民。上诉人曹吉顺因与被上诉人刘涛农村建房施工合同纠纷一案，不服北京市平谷区人民法院（2021）京0117民初566号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年4月15日立案……