建设工程分包合同纠纷 （2018）苏09民终2621号
裁判要旨
关于《分包承包合同书》的效力问题。豪汉公司、天成公司均具有相应的施工资质，豪汉公司法定代表人经手与天成公司订立的《分包承包合同书》系双方当���人真实意思表示，不违反法律禁止性规定，合同合法有效，对双方当事人具有约束力，双方应按合同约定履行义务。关于天成公司反诉要求撤销合同中相关条款的诉讼请求。《中华人民共和国合同法》第五十四条规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（一）因重大误解订立的；（二）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。豪汉公司、天成公司双方作为建设工程施工企业，明确知晓建设工程施工过程中双方的权利义务、建设工程施工合同中需约定的事项。《分包承包合同书》中双方不仅约定了合同的施工范围��工期、结算方式等，且同时约定了非正常停工情况下工程款的结算方式。双方合同中约定的“如因非乙方因素工程停工，停工逾30天的，按照乙方提供的已完成工程量结算表及其他材料，甲方有义务督促业主90天内给出审计结果
摘要
无锡市豪汉工业设备安装有限公司、扬州市天成建筑安装工程有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
江苏省盐城市中级人民法院民 事 判 决 书（2018)苏09民终2621号上诉人（原审原告、反诉被告）：无锡市豪汉工业设备安装有限公司，住所地在无锡市北塘区兴源北路401号（北创科技园一期大楼12-61）。法定代表人：张为青，该公司总经理。委托诉讼代理人：邵晓峰，江苏神阙律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：扬州市天成建筑安装工程有限公司，住所地在高邮市城南经济新区珠光南路77号。法定代表……