建设工程分包合同纠纷 （2017）皖10民终709号
裁判要旨
黄山区光耀公司与合肥义兴公司签订的《建设工程施工合同》及其《补充合同》，系双方当事人的真实意思表示，合法有效，而刘士涛与兴南分公司签订的《内部承包合同》，系借用建筑资质，属无效合同，但刘士涛已按合同约定履行了工程施工义务，并经验收合格，故兴南分公司应支付对应的工程款。现涉案工程经鉴定造价为35857134元，扣除黄山区光耀公司已支付的工程款29919789元及合肥市包河区人民法院民事调解书确认支付的工程款260万元，尚需给付3337345元。因兴南分公司系合肥义兴公司设立的不具有法人资格的分公司，根据《中华人民共和国公司法》第14条规定，其民事责任应由合肥义兴公司承担。至于刘士涛诉求的逾期付款利息，因黄山区光耀公司付款已达鉴定造价的85%以上，符合合同约定的付款进度，余15%应在工程结算3个月内和保修期满后付清，本案因双方对工程价款存在较大分歧，一直未能办理结算，且刘士涛与兴南分公司签订的《内部承包合同》系无效合同，故对其该项诉求不予支持。关于水电费问题，因刘士涛已提供了电费发票及工程业务联系单，虽然该发票户名为黄山区光耀投资有限公司，但发票原件掌握在刘士涛手中，由此可以认定刘士涛利用
摘要
刘士涛、合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
安徽省黄山市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)皖10民终709号上诉人（原审原告）：刘士涛，男，1956年10月1日出生，汉族，高中文化，从事建筑业，住安徽省合肥市包河区，委托诉讼代理人：童春华，安徽原声律师事务所律师。上诉人（原审被告）：合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司，住所地安徽省合肥市合巢路346号，统一社会信用代码91340100149232416X(2-4)。法定代表人：王则奉……