建设工程设计合同纠纷 （2018）渝05民终2800号
裁判要旨
医药设计院与云海药业公司系因建设工程设计合同引发的争议，应受合同法及相关法律的调整。《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”第四十四条第一款规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”本案中，医药设计院与云海药业公司于2003年7月15日签订的《工程建设总承包框架协议》系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，对各方当事人具有约束力，各方当事人均应按约全面履行各自的权利义务。关于医药设计院要求解除医药设计院与云海药业公司于2013年7月15日签订的《工程总承包框架协议》的诉讼请求。《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款规定：“当事人协商一致，可以解除合同。”本案中，云海药业公司认为《工程建设总承包框架协议》约定设计总工期应在2013年12月完成，但医药设计院在2014年4月才向云海药业公司交付初步设计文件，存在迟延履行的情况，且医药设计院交付的初步设计文件未通过相关部门审批，故于2014年5月26日向医药设计院发出终止《工程建
摘要
中国医药集团重庆医药设计院与重庆三峡云海药业股份有限公司建设工程设计合同纠纷二审民事判决书 建设工程设计合同纠纷
正文（节选）
重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2018)渝05民终2800号上诉人(原审原告)：中国医药集团重庆医药设计院，住所地重庆市渝中区大坪正街8号，组织机构代码20280085-8。法定代表人：谢友强，院长。委托诉讼代理人：许立，北京德恒（重庆）律师事务所律师。委托诉讼代理人：李庆，重庆志同律师事务所律师。被上诉人(原审被告)：重庆三峡云海药业股份有限公司，住所地重庆市云阳县工业园区，组织机构……