建设工程施工合同纠纷 (2018)粤0605民初24280号

案号
(2018)粤0605民初24280号
法院
广东省佛山市南海区人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
广东省佛山市
裁判日期
2019-01-28

裁判要旨

原、被告签订的涉讼合同是双方真实意思表示,其内容没有违反法律和行政法规的强制性规定,合法有效,双方均应依其约定全面履行各自义务。 涉讼工程一、二期已分别于2014年11月24日、2015年11月27日经竣工验收合格,原、被告及造价咨询机构亦均在《建设工程结算审核确认书》上盖章确认涉讼工程审定金额为2805676.56元,现原、被告均确认被告已支付工程款2138817.4元,故经核算,被告尚需向原告支付工程款666859.16元(2805676.56元-2138817.4元),本院对原告要求被告支付工程款666859.16元的诉讼请求予以支持。 涉讼工程一期虽存在的工程延期情况,但原、被告盖章确认的《工程延期证明》中载明的工期延后原因并非归责于原告,且被告亦在《建设工程结算审核报告》中盖章确认双方协商同意延期,退一步讲,即使被告认为原告应就延误工期承担责任的,其应另行主张权利,而不能以此拒付工程款。 故本院对被告以涉讼工程存在延期为由拒付工程款的抗辩采纳。 经被告上级主管部门审核涉讼工程工程款并非涉讼合同约定的工程结算款付款条件,被告一起内部审核流程对抗工程款的支付无事实和法律依据,本院

摘要

深圳市华美绿环境建设工程有限公司与广东瀚天投资发展有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书(2018)粤0605民初24280号原告:深圳市华美绿环境建设工程有限公司,住所地:深圳市。 法定代表人:魏美娥,该公司总经理。 委托诉讼代理人:周淑贞,广东正念律师事务所律师,委托代理期限2018年11月19日起至2019年1月7日止。 委托诉讼代理人:祝俊,广东正念律师事务所律师,委托代理期限从2019年1月8日起。 委托诉讼代理人:洪玮,广东正念……