买卖合同纠纷 （2017）沪01民终14087号
裁判要旨
本案双方当事人之间存在的争议焦点主要有以下两点：1、本案系争卫浴五金产品的质保期是否届满？2、盛泽蓝邦公司向晓峰公司交付货品是否存在逾期供货构成违约？1、一审法院认为，双方虽然在系争合同中约定了系争卫浴五金产品的质保期为一年，质保期从材料安装验收完毕开始计算。但从采信的证据判断，盛泽蓝邦公司向晓峰公司最后一次供货时间为2016年1月19日。卫浴五金产品系用于建筑工程的室内装潢，盛泽蓝邦公司供货后，晓峰公司需要一定合理的施工周期进行安装，由于双方未在系争合同中约定盛泽蓝邦公司供货后晓峰公司应在何种期限内安装完毕，故法院酌定为两个月的安装周期，即系争卫浴五金产品于2016年3月19日安装完毕，合同约定的质保期于2017年3月19日届满，晓峰公司应按照系争合同的约定向盛泽蓝邦公司支付作为质保金的货款。晓峰公司未能支付的，应另向盛泽蓝邦公司支付自2017年3月20日起至判决生效日止的违约金。晓峰公司未能举证证明盛泽蓝邦公司交付的上述货品存在质量问题的事实，亦未提供其他证据证明系争货品尚在质保期内的事实。故晓峰公司关于盛泽蓝邦公司所供卫浴五金产品质保期因尚未届满故不应向盛泽蓝邦公司支付质保金的抗
摘要
成都晓峰商业置业有限公司诉成都盛泽蓝邦建材有限公司买卖合同纠纷一案二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2017）沪01民终14087号上诉人（原审被告、反诉原告）：成都晓峰商业置业有限公司,住所地四川省成都市成华区迎晖路139号。法定代表人：童锦泉，董事长。委托诉讼代理人：蒋振伟，上海市新华律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：成都盛泽蓝邦建材有限公司，住所地四川省成都市温江区柳城镇杨柳西路北段5号。法定代表人：卜晓莉,总经理。委托诉讼代理人：翁……