建设工程分包合同纠纷 （2018）浙01民终1133号

中顺公司与新日源公司签订了《桐庐县滨江西侧6地块中顺?上尚府铝合金门窗、栏杆、石材幕墙工程施工合同》，将该涉案工程的铝合金门窗、栏杆、石材幕墙工程，发包给新日源公司的合同合法有效。新日源公司将其中的铝合金门窗工程分包给汪煜平施工，因汪煜平不具有施工资质，双方的建设工程分包行为违反法律法规禁止性规定，应为无效。该建设工程分包行为无效，但涉案工程经竣工验收合格，汪煜平请求参照约定支付工程价款，根据汪煜平提供的《汪煜平工程结算单》，足以证明汪煜平施工的工程款为146737元，已付19500元，新日源公司还尚欠汪煜平工程款127236.74元，因尚欠工程款中包含工程质量保修金7336.85元（总工程款为146737元×5%）。按合同约定“整体项目工程竣工验收合格后1个月内，甲方支付乙方总安装费的95%，5%为工程质量保修金，保修期满二年后无息退还质量保修金”，工程质量保修金至2018年2月28日到期满2年，故汪煜平要求支付工程质量保修金7336.85元部分，原审法院不予支持。汪煜平主张按年利率6%的标准计算自2016年1月25日到实际履行完毕止的利息，因双方无约定逾期付款的利息，且工程竣工验收

新日源建设集团有限公司与汪煜平、桐庐中顺房地产开发有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷

浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙01民终1133号上诉人（原审被告）：新日源建设集团有限公司，住所地：江苏省宜兴市官林镇丰义街。统一社会信用代码：9132028220454259E。法定代表人：吴伯民，董事长。委托诉讼代理人：丛松峰，江苏天听律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨涛，男，汉族，1969年11月6日出生，住江苏省宜兴市，系该公司职员。被上诉人（原审原告）：汪煜平,……