买卖合同纠纷 （2019）粤1971民初4101号
裁判要旨
根据双方签订的《实验室检测设备买卖合同》，原告应在合同生效后30天全部交货；而原告已于2018年7月10日已收到预付款，故原告应在2018年8月10日前交付全部设备，根据原告、被告嘉拓东莞分公司的陈述，本院确定原告于2018年8月16日起向被告嘉拓东莞分公司分批交付设备，已构成违约。 对于原告逾期交付设备的行为，被告嘉拓东莞分公司是明知的，且随后双方仍就继续履行案涉合同进行一系列沟通，被告嘉拓东莞分公司亦于2018年11月19日在送货单上签收，原告并进行了安装调试，故原告的逾期交付行为，并未影响合同目的的实现，不构成根本违约。 另，被告嘉拓东莞分公司主张原告的货物存在质量问题，仅提供设备质量问题清单，本院认为该清单为被告嘉拓东莞分公司单方制作，原告亦不予确认，在被告嘉拓东莞分公司未能提供其他证据佐证的情况下，本院对被告嘉拓东莞分公司的主张不予采信。 综上，在被告嘉拓东莞分公司没有证据证明原告已构成根本违约，致使合同目的未能实现的情况下，被告要求解除合同的行为无效。 根据双方约定，货到被告嘉拓东莞分公司安装调试合格后10天内付清尾款。 原告主张案涉设备已于2018年11月19日前已安装调
摘要
广东立佳实业有限公司诉广东嘉拓新能源科技有限公司、广东嘉拓新能源科技有限公司东莞分公司买卖合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省东莞市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1971民初4101号原告：广东立佳实业有限公司。 法定代表人：王建刚。 委托诉讼代理人：陈平，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王淑兰。 被告：广东嘉拓新能源科技有限公司。 法定代表人：朱一虎。 被告：广东嘉拓新能源科技有限公司东莞分公司。 负责人：黄保进。 两被告的共同委托诉讼代理人：程学明，广东信而立律师事务所律师。 ……