建设工程施工合同纠纷 (2017)宁01民初675号
裁判要旨
苏姗的行为构成串通投标罪;宁夏五岳联合会计师事务所出具的司法会计鉴定书系该会计师事务所依据侦查机关提供的检材依法作出,鉴定程序、鉴定内容符合法律规定。以上事实,有原、被告出示的金凤区银丰安置区三期工程施工合同、单项工程内部施工合同、银行转账凭证、工程造价咨询报告书、五岳联合会计事务所的司法会计鉴定意见书、银丰安置相关情况汇总宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院(2017)宁03刑终112号刑事判决书等证据以及当事人的当庭陈述予以证实。本院认为,《中华人民共和国合同法》第二百六十九条规定:建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。本案中,原告作为实际施工人对银丰安置区三期一标段的24、25、30号住宅楼工程进行施工,原告有权依照相关法律规定,要求被告住宅集团、建工集团、苏姗、国控公司支付与之相对应的工程价款。本案中原、被告对于涉案合同的效力、合同价款的计算、住宅集团、建工集团、苏姗、国控公司在本案中承担的责任等有异议,故本案的争议焦点应当是多份合同及招投标行为的效力问题、工程价款、欠付金额的认定、原告主张的逾期付款利息能否成立及住宅集团、建工集团、苏姗、国控公司是否应当承担责任
摘要
王云与宁夏住宅建设发展(集团)有限公司、宁夏建工集团有限公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文(节选)
宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)宁01民初675号原告:王云,男,1963年1月27日出生,汉族,个体,住宁夏回族自治区灵武市东塔镇果园村**。委托诉讼代理人:田彦华、黄立辉,宁夏辅德律师事务所律师。被告:宁夏住宅建设发展(集团)有限公司,住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区北京东路**。法定代表人:王新生,该公司董事长。委托诉讼代理人:王韬,男,1979年12月23日出……