建设工程施工合同纠纷 （2017）内01民初202号
裁判要旨
涉案《建设工程施工合同》系鑫海公司与中盛公司之间签订，合同约束力应仅限于鑫海公司与中盛公司之间，而王智作为鑫海公司的法定代表人，其在涉案项目开发过程中与中盛公司签订的相关书面文件均系其履行职务行为，相应的法律后果应当由鑫海公司承受，故本院对中盛公司诉请王智个人承担支付欠付工程款及相应利息、违约金的诉讼请求不予支持。据此，本案的争议焦点应为：一、鑫海公司欠付中盛公司涉案项目工程款金额；二、中盛公司就涉案项目的施工是否存在工期延误，涉案项目是否经过验收；三、中盛公司主张的违约金及迟延付款利息是否有事实及法律依据。针对第一个争议焦点，鑫海公司与中盛公司签订涉案《建设工程施工合同》及相关附件均系双方当事人的真实意思表示，内容合法、有效，不违反法律、行政法规的强制性规定，本院对其效力予以确认，同时双方当事人就涉案工程已进行了符合涉案合同约定的结算，确认工程总造价为155962082元，故鑫海公司欠付中盛公司工程款金额应以涉案项目总造价155962082元核减已付工程总额后计算得出。如上所述，内蒙古蒙寰联合会计师事务所接受本院委托于2018年7月20日就涉案项目的往来账款经审计后作出内寰审字（20
摘要
江西省中盛建筑集团有限公司与内蒙古鑫海房地产开发集团有限公司、王智建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
呼和浩特市中级人民法院民事判决书（2017）内01民初202号原告：江西省中盛建筑集团有限公司。法定代表人：魏德福，该公司董事长。委托诉讼代理人：李战，男，1968年5月2日出生，汉族，该公司法律顾问，住四川省泸州市江阳区江阳西路44号。委托诉讼代理人：张家平，男，1968年8月10日出生，汉族，该公司职员，住重庆市万州区土宝街300号附17号3单元4-2号。被告：内蒙古鑫海房地产开发集团有限公司……