建设工程施工合同纠纷 （2018）陕07民终335号
裁判要旨
原、被告签订的《施工承包合同》、及原告实际施工负责人倪林刚与张志华签订的《协议书》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。原、被告应当严格按照合同的约定履行各自义务。原告按照合同约定完成了工程施工任务，工程竣工后并经被告验收合格。被告应履行给付工程价款义务，工程价款以汉中四方有限责任会计师事务所最终决算价1282997.66元，减除已支付的105万元，被告应再给付原告工程款232997.66元。因双方未在合同中对欠付工程价款利息计付标准进行约定，亦未约定给付工程款时间，加之该工程系财政拨款，在未验收工程的情况下仅拨付80%，待工程综合验收合格后方可拨付，故原告要求被告承担2016年9月至偿付之日起利息的主张，不予支持。被告城固县博望中心幼儿园要求原告汉中市建筑工程总公司支付逾期交工违约金84000元及原告所缴纳的保证金10万元应归被告所有的抗辩主张，因在本案审理中未提起反诉，故在本案中不做处理。本案在审理过程中，经多次组织调解，但原、被告双方争议较大，致使调解无果。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第一百零九条、《最高人民法院关于的解释》第十六
摘要
汉中市建筑工程总公司与城固县博望中心幼儿园建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
陕西省汉中市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）陕07民终335号上诉人（原审原告）：汉中市建筑工程总公司。住所地：汉中市。法定代表人：罗建平，总经理。委托诉讼代理人：杨惠明，陕西时代潮律师事务所律师。委托诉讼代理人：倪林刚，汉中市建筑工程总公司项目实际施工负责人。被上诉人（原审被告）：城固县博望中心幼儿园。住所地：城固县。法定代表人：张志华，园长。委托诉讼代理人：吴夏周，城固县上元观法律服……