农村建房施工合同纠纷 （2019）云03民终2320号

李才强将自建低层住宅加层施工工程发包给杨小灿，上诉人杨小灿、李才强之间形成农村建房施工合同关系。施工过程中，双方因进度款支付问题发生争执，杨小灿即停止进行施工，房屋加层工程施工模板现尚未拆除，加层的房屋没有交付使用。杨小灿向一审法院起诉主张“由李才强支付工程款、鉴定费合计44170元，以及自起诉之日起至款项付清之日止按银行同期贷款利率计算的逾期付款损失。”但没有提出解除农村建房施工合同关系的诉讼请求，而李才强则要求继续履行施工合同。二审中组织当事人进行调解，双方合同关系是否解除、工程价款如何确定及支付等相关事项不能协商一致。因合同关系解除或者继续履行合同涉及当事人民事权利义务的正确认定，对判决的结果具有实质性影响，原判对该相关事实没有查明，系认定案件基本事实不清，应撤销原判，发回重审。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项之规定，裁定如下：一、撤销云南省曲靖市沾益区人民法院（2019）云0328民初870号民事判决；二、本案发回云南省曲靖市沾益区人民法院重审。上诉人杨小灿、李才强各自预交的二审案件受理费1452元，分别予以退回。审判长　　敖显外审判员　　余　瑾审判员　

李才强将自建低层住宅加层施工工程发包给杨小灿，上诉人杨小灿、李才强之间形成农村建房施工合同关系。施工过程中，双方因进度款支付问题发生争执，杨小灿即停止进行施工，房屋加层工程施工模板现尚未拆除，加层的房屋没有交付使用。杨小灿向一审法院起诉主张“由李才强支付工程款、鉴定费合计44170元，以及自起诉之日起至款项付清之日止按银行同期贷款利率计算的逾期付款损失。”但没有提出解除农村建房施工合同关系的诉讼请求，而李才强则要求继续履行施工合同。二审中组织当事人进行调解，双方合同关系是否解除、工程价款如何确定及支付等相关事项不能协商一致。因合同关系解除或者继续履行合同涉及当事人民事权利义务的正确认定，对判决

云南省曲靖市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）云03民终2320号上诉人（原审原告）：杨小灿，又名杨灿，男，汉族，1962年4月8日生，云南省曲靖市沾益区人，住曲靖市沾益区。委托诉讼代理人：钱朝红，云南乾周律师事务所律师。特别授权代理。上诉人（原审被告）：李才强，男，回族，1974年12月22日生，云南省曲靖市沾益区人，住曲靖市沾益区。上诉人杨小灿、李才强因农村建房施工合同纠纷一案，不服云……