买卖合同纠纷 （2018）鲁02民终1550号

电机存在质量问题，也是错误的。在一审庭审中，被上诉人并没有就电机是否存在产品质量问题提出鉴定申请。仅仅以产品有过维修就认定产品存在质量问题，是不严谨的。产品存在质量问题是指那种不符合产品标准的问题，而不是指简单维修就能解决的问题。3、一审法院就被上诉人在本案立案后，一直在使用上诉人的电机事项没有做出任何说明。被上诉人承认2016年9月23日才拆除上诉人的电机，如果被上诉人自开始就退电机，该电机应当不能继续使用，尽到报告义务。但是被上诉人一直在使用被上诉人的电机，导致电机加速折旧，该损失应当由被上诉人承担，但是一审法院并没有扣住折旧费用。二、一审认定上诉人违约，也是错误的。一审判决中这样认定“被告提供的产品水泵及配套电动机存在质量问题，被告的行为构成违约”，该认定是错误的。上诉人是未按约定交付合格的水泵，但是双方在2015年5月21日已经形成《会议纪要》，上诉人与被上诉人就产品问题的解决达成一致意见，形成补救措施。该证据的已经被法院采纳，被上诉人在签署该《会议纪要》后，因担心工期等原因，自行违反该《会议纪要》达成的改进方案。而从事实上来看，被上诉人有足够的时间让上诉人对水泵进行整改，达到

青岛海湾化学有限公司（原青岛海晶化工集团有限公司）、上海（连成）集团有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷

山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书(2018）鲁02民终1550号上诉人（原审原告）：青岛海湾化学有限公司（原青岛海晶化工集团有限公司）。法定代表人：左志远，董事长。委托诉讼代理人：王金磊，山东德衡（青岛高新区）律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙萍。上诉人（原审被告）：上海（连成）集团有限公司。法定代表人：张锡淼，总裁。委托诉讼代理人：倪亮。委托诉讼代理人：齐寿阳。上诉人青岛海湾化学有限公……