建设工程施工合同纠纷 （2017）苏0324民初43号
裁判要旨
被告金诚工程公司承包涉案工程后，又将该工程中部分劳务工程分包，因案外人张贵良迟于施工，金诚公司与**又共同将涉案工程分包给原告张秋会。 由于原告系没有资质的个人，该协议违反了法律、行政法规的强制性规定，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条的规定，应为无效。 合同无效后，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。 结合本案，关于赔偿主体，原告依据的是2016年7月22日、2016年8月29日的协议及清单，该协议及清单上有被告**的签字及金诚公司龙腾花苑项目部的盖章确认，被告金诚公司对于该公章的真实性无异议，故原告要求被告**及金诚公司赔偿损失有事实及法律依据，本院予以支持。 关于损失数额认定问题，该协议及清单上列明的损失有两部分构成，一部分是签订承包合同之前即2016年4月1日至2016年5月12日的停工、误工损失及住宿费用损失等共计为216000元；另外一部分是双方签订承包之后，原告张秋会及其工人班组的施工及停工期间的误工损失293090元（30720+
摘要
张秋会与安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司、万里等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省睢宁县人民法院民 事 判 决 书（2017）苏0324民初43号原告：张秋会，男，1964年7月25日生，汉族，住浙江省新昌县。 委托诉讼代理人：薛宇生，睢宁县飞龙法律服务所法律工作者。 被告：安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司，统一社会信用代码913403211501029691（1-3），住所地安徽省蚌埠市怀远县城关禹王路西段118号。 法定代表人：许怀文，该公司总经理。 委托诉讼代理人：……