承揽合同纠纷 （2021）粤07民终2040号

本案是承揽合同纠纷。双方的争议焦点是：1.俊粤工程部主张逾期付款违约金应否计算？如何计算？2.俊粤工程部是否要为好铸公司更换外箱？还是赔偿差价？好铸公司主张的违约金应否计算？如何计算？对于第一个争议焦点。俊粤工程部和好铸公司签订的《电气安装工程承包合同》是双方的真实意思表示，也没有违反法律法规的强制性规定，是有效合同，应受法律保护。俊粤工程部已经按照合同约定为好铸公司完成安装变压器的工程，好铸公司应当向俊粤工程部支付工程款。现按照合同约定，分期付款期限已届满，好铸公司应将余下拖欠的工程款162500元一次性支付给俊粤工程部。好铸公司没有按照合同约定向俊粤工程部支付工程款，已经构成违约，俊粤工程部主张计算逾期付款的违约金，理据充分，一审法院予以支持。对于逾期付款违约金的计算方法，受2020年年初新冠疫情的影响，好铸公司请求调整违约金，一审法院予以采纳，向俊粤工程部释明后，俊粤工程部亦抱着务实的态度同意从2020年6月1日起计违约金。俊粤工程部主张按照月利率2%计算违约金，已经较合同约定的利率（折算月利率为3%）要低，一审法院予以支持。由于合同约定好铸公司是分期支付工程款，故违约金也应分段

本案是承揽合同纠纷。双方的争议焦点是：1.俊粤工程部主张逾期付款违约金应否计算？如何计算？2.俊粤工程部是否要为好铸公司更换外箱？还是赔偿差价？好铸公司主张的违约金应否计算？如何计算？对于第一个争议焦点。俊粤工程部和好铸公司签订的《电气安装工程承包合同》是双方的真实意思表示，也没有违反法律法规的强制性规定，是有效合同，应受法律保护。俊粤工程部已经按照合同约定为好铸公司完成安装变压器的工程，好铸公司应当向俊粤工程部支付工程款。现按照合同约定，分期付款期限已届满，好铸公司应将余下拖欠的工程款162500元一次性支付给俊粤工程部。好铸公司没有按照合同约定向俊粤工程部支付工程款，已经构成违约，俊粤工程

广东省江门市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤07民终2040号上诉人（原审被告、反诉原告）：江门市好铸铸件有限公司，住所地：广东省江门市新会区罗坑镇。法定代表人：李平。被上诉人（原审原告、反诉被告）：江门市新会区俊粤机电安装工程部，住所地：广东省江门市新会区。经营者：李回好，女，1970年9月26日出生，汉族，住广东省江门市新会区。委托诉讼代理人：陈卓健，广东汉铎律师事务所律师。上诉人……