装饰装修合同纠纷 （2019）辽0214民初357号
裁判要旨
本案的争议焦点是:一、原告与瓦房店市汇家居装饰商行签订的室内装饰装修合同是否有效；二、被告是否存在原告所主张的履行不符合约定的情形；三、延工违约金324000元是否符合法律规定。 对于焦点一，本院认为，瓦房店市汇家居装饰商行与原告签订的室内装饰装修合同系双方真实意思表示，应为有效。 虽瓦房店市汇家居装饰商行工商登记已经注销，但其企业性质系个体工商户，其注销后的债权债务应由经营者被告承担。 对于焦点二，本院认为，原告自认其于2018年11月末进入案涉房屋居住使用。 因本案原告起诉时其已经入住，原告未提供相关工程交接的证据用以证实原告所主张的情形系被告履行合同不符合约定所致。 因此，对于原告要求被告继续履行合同的请求，本院不予支持。 对于焦点三，本院认为，案涉装饰装修合同约定的竣工日期是2018年4月10日，被告未提供证据证实装饰装修工程实际交付时间，而原告自认其于2018年11月末进入案涉房屋居住。 则本院认定案涉装饰装修工程被告交付时间为2018年11月30日。 根据双方签订的案涉装饰装修合同违约责任中“由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人100元违约金”的约定，被
摘要
韩广与于春海装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
大连市普兰店区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0214民初357号原告：韩广，男，1966年10月25日出生，汉族，系瓦房店市第二十初级中学教师，住瓦房店市。 委托诉讼代理人：王盛舒，系辽宁水源律师事务所律师。 被告：于春海，男，1986年9月11日出生，汉族，住瓦房店市。 原告韩广与被告于春海装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。 原告韩广及其委托诉讼代……