承揽合同纠纷 （2021）皖05民终351号

洁皓公司与远盈公司签订的《四川合同》、《湖 南合同》是当事人之间真实意思的表示，内容合法有效，应当按照约定全面履行自己的义务。归纳当事人的诉辩意见，本案双方争议的焦点问题为：2019年11月12日至11月30日，涉案汽车吊转场期间是否属于“实际使用时间”，是否应当计算租赁费用。洁皓公司认为，两份合同约定按实际使用时间结算，《四川合同》的实际使用时间为2018年12月17日至2019年11月11日，共计329天，应付租金为148.72万元；《湖南合同》4/5的实际使用天数为2019年12月1日至12月18日，共计18天，应付租金为9万元；加上转场费6万元，应付款为163.72万元，实际支付171.5万元，多付了77800元。对此，远盈公司不予认可，认为2019年11月12日至2019年11月30日期间，应当按照《四川合同》约定的租金标准正常支付租赁费用。《中华人民共和国合同法》第一百二十五条第一款规定：当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。本案中，两份合同均有“本约定工期为暂定工期，由于甲方业

洁皓公司与远盈公司签订的《四川合同》、《湖 南合同》是当事人之间真实意思的表示，内容合法有效，应当按照约定全面履行自己的义务。归纳当事人的诉辩意见，本案双方争议的焦点问题为：2019年11月12日至11月30日，涉案汽车吊转场期间是否属于“实际使用时间”，是否应当计算租赁费用。洁皓公司认为，两份合同约定按实际使用时间结算，《四川合同》的实际使用时间为2018年12月17日至2019年11月11日，共计329天，应付租金为148.72万元；《湖南合同》4/5的实际使用天数为2019年12月1日至12月18日，共计18天，应付租金为9万元；加上转场费6万元，应付款为163.72万元，实际支付171

安徽省马鞍山市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）皖05民终351号 上诉人（一审原告）：马鞍山市洁皓机械设备有限公司，住所地安徽省马鞍山市当涂县江心乡立新路，统一社会信用代码9134052167587286XP(1-1)。 法定代表人：张坚，该公司经理。 委托诉讼代理人：阮平，安徽明博律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘燕，安徽明博律师事务所（实习）律师。 被上诉人（一审被告）：洛阳远……