建设工程施工合同纠纷 （2018）鲁0791民初1681号
裁判要旨
根据当事人的诉辩意见，本案的争议焦点为：一、东旭公司与宏力公司签订的外墙保温施工合同、外墙保温以房抵款协议应否予以解除；二、东旭公司要求宏力公司交付涉案的英伦花园7号楼1单元902号房屋、7号楼2单元802号房屋，并支付剩余工程款87166.3元，是否有相应的事实和法律依据；三、东旭公司应否承担涉案外墙保温系统工程质量修复义务，东旭公司应否赔偿宏力公司因工程质量给宏力公司造成的损失20万元；四、宏力公司要求东旭公司向其交付金额为723340元的税票和英伦花园A段、A2外墙保温工程施工资料的请求，是否合法有据；五、东旭公司应否支付宏力公司延期完工违约金，违约金的数额如何确定。 关于第一个焦点问题，东旭公司与宏力公司签订的外墙保温施工合同、外墙保温以房抵款协议均系双方的真实意思表示，且不违反法律和行政法规的强制性规定，为有效合同，双方均应按照合同的约定行使权利、履行义务。 双方签订外墙保温施工合同后东旭公司开始实际履行合同，涉案的部分工程虽存在质量问题，但双方于2017年10月17日签订了涉案英伦花园沿街B2、B5、沿街A段及A2高层保温补充协议，宏力公司同意东旭公司在签订协议后对工程没
摘要
安丘市东旭建材有限公司与山东宏力地产有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）鲁0791民初1681号 原告（反诉被告）：安丘市东旭建材有限公司，住所地山东省安丘市兴安街道朱家田戈村。 法定代表人：朱晓东，董事长。 委托诉讼代理人：左爱民，山东万信律师事务所律师。 委托诉讼代理人：董锐，该公司职工。 被告（反诉原告）：山东宏力地产有限公司，住所地潍坊高新区东风东街以南惠贤路以西。 法定代表人：于……